1、单项选择题。
1、 关于保证人资格的说法，正确的是。
A、企业法人的职能部门，可以在授权范围内作为保证人
B、企业法人的分支机构一律不能作为保证人
C、医院可以作为保证人
D、学校不能作为保证人
2、 关于连带责任保证的说法，正确的是。
A、当事人没明确约定保证方法，保证人应按一般保证承担责任
B、连带责任保证的债务人在债务履行其满没履行债务时，债权人即可需要保证人承担责任
C、主合同的债务人经审判应履行债务后，债务人才能需要连带责任保证人承担保证责任
D、主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制实行人不可以履行，债权人才能需要连带责任保证人承担责任
3、关于抵押的说法，证券的是。
A、抵押的财产不转移占有
B、抵押的财产应当为抵押人所有
C、徒弟所有权可以作为抵押物
D、抵押合同应自登记之日起生效
4.某施工企业从银行借款1000万元，以房地产作抵押。施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息200万元，违约金200万元。银行经诉讼后抵押房地产被拍卖。得款2000万元。银行诉讼及申请拍卖成本50万元，则拍卖得款的分配应为。
A、全部归银行所有
B、返还施工企业550万元
C、返还施工企业600万元
D、返还施工企业750万元
5、关于投标保证有效期的说法，正确的是。
A、投标保证有效期应从投标时算起
B、投标保证有效期应从开标日起算
C、投标保证有效期不能延长
D、投标保证有效期应长于投标有效期
6、关于合同形式的说法，正确的是。
A、合同法对合同形式的需要是以如果为原则
B、建设工程合同可以使用口头形式
C、建设工程施工合同不可以通过传真方法订立
D、邮件不是合同的书面形式
7、关于要约的说法，正确的是。
A、要约需要以缔结合同为目的
B、要约的内容可以是不确定的
C、要约的相对人需要是特定的人
D、商业广告是要约
8、关于要约撤销的说法，正确的是。
A、撤销要约的公告应在要约到达受要约人之前到达受要约人
B、要约撤销的目的是让要约丧失法律效力
C、要约人确定承诺期限的要约可以撤销
D、撤销要约的公告应当在受要约人发出承诺公告之后到达受要约人
9、关于承诺的说法，正确的是。
A、所有了解要约内容的人都可以作出承诺
B、承诺可以对要约的数目作出变更
C、承诺公告到达要约人之后仍可撤回承诺
D、承诺不能撤销
10、关于合同效力的说法，正确的是。
A、合同无效但仲裁条约可以有效
B、当事人不可以通过约定让合同生效
C、当事人的意思是不是真实不影响合同效力
D、当事人的民事权利能力对合同效力无影响
11、甲是某材料提供企业的法定代表人，董事会授权其可订立1000万元以下的合同。甲与某施工企业订立了2000万元的合同，施工企业不知其超越权限。该合同的效力状况为。
A、不成立
B、无效
C、不撤销
D、效力待定
12、下列合同中，是可撤销合同的是。
A、当事人约定的水平标准低于国家强制性标准的合同
B、以不真实资质签订的合同
C、通过串通投标订立的合同
D、在订立时显失公平的合同
13、关于可变更合同与可撤销合同的说法，正确的是。
A、两者订立的情形不同
B、两者的法律后果不同
C、当事人需要变更合同，人民法院也可撤销合同
D、当事人需要撤销合同，人民法院也可变更合同
14、关于合同终止的说法，正确的是。
A、合同终止是指当事人暂时停止合同履行
B、合同终止并不表示合同关系消灭
C、债权人不能通过免除债务使合同终止
D、债权债务同归于一人致使合同终止
15、关于行使抗辩权的说法，正确的是。
A、行使抗辩权方仍然承认合同有效
B、行使抗辩权是解除合同的必要条件
C、行使抗辩权即表示合同一方暂停履行本方义务
D、行使抗辩权表明合同更变
16、关于违约金的说法，正确的是。
A、约定违约金需要明确具体的数额
B、约定的违约金低于违约导致的损失，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加
C、约定的违约金低于违约导致的损失，当事人即可以需要违约方另行赔偿
D、只须约定的违约金高于违约导致的损失，当事人即可请求人民法院或仲裁机构予以降低
17、关于定金罚则的说法，正确的是。
A、合同中支付的预付款可按定金处置
B、债务人履行债务后定金需要收回
C、给付定金一方不履行约定债务的，仍可需要返还定金
D、收受定金一方不履行约定债务的，应双倍返还定金
18、施工合同中约定仲裁作为解决合同争议的最后方法时，需要写明的是。
A、申请仲裁的意思表示
B、仲裁事情
C、选定的仲裁委员会名字
D、适用的仲裁规则
19、关于需要招标项目的说法，正确的是。
A、需要招标的项目仅指施工项目
B、项目总投资达到限额标准，招标代理机构也需要通过招标来确定
C、全部用国有资金投资的，单项合同估算价为100万元的施工项目需要招标
D、同时满足法规需要的范围和规模的项目需要招标
20、施工公开招标进行资格预审时，不可以作为资格审察内容的是。
A、投标人的企业资质是不是满足招标工程的需要
B、投标人是不是有与招标工程同规模工程的施工历程
C、投标人是不是在项目所在区域有过承包工程的历程
D、投标人自有施工机具的拥有量能否满足招标工程的施工需要
21、关于评标委员会组成的说法，正确的是。
A、招标人代表2人，专家6人
B、招标人代表2人，专家5人
C、招标人代表2人，专家4人
D、招标人代表2人，专家3人
22、关于投标文件对招标文件的响应存在偏差的说法，正确的是。
A、偏差一律不准澄清
B、所有偏差均允许澄清
C、允许对细微偏差进行澄清
D、澄清不限于投标文件的范围
23、 使用评标价法进行评标时，关于评标价和投标价的说法，正确的是。
A、按评标价确定中标人，按评标价订立合同
B、按评标价确定中标人，按投标价订立合同
C、按投标价确定中标人，按投标价订立合同
D、按投标价确定中标人，按评标价订立合同
24、关于定标的说法，正确的是。
A、确定中标人的权利归评标委员会
B、招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人
C、招标人可以参考我们的意愿确定中标人
D、中标公告书发出后，招标人有权拒绝订立合同
25、关于设计招标的说法，正确的是。
A、招标文件中应有具体的工作量
B、评标时不考虑设计资历
C、评标时应进行投入，产出经济效益的比较
D、开标时应按价格高低排定标价次序
26、为了保障勘察人完成委托的勘察任务，发包人应提供必要的工作条件，下列工作中，不是发包人义务的是。
A、负责青苗树木的损毁赔偿
B、拆除地上障碍物
C、提供勘察工作的劳动保护用品和装备
D、提供水上勘察作业用船
27、依据《建设工程设计适用》示范本本，合同有效期是。
A、从合同签字日起，至提交设计文件之日止
B、从合同签字日起，至工程竣工验收之日止
C、从设计人收到定金日起，至提交设计文件之日止
D、从设计人收到定金日起，至工程竣工验收之日止
28、在设计合同履行过程中，发包人对设计范围的某单位工程提出了设计变更需要。因为设计人的资源能力所限，不可以在需要的时间内完成，发包人经设计人书面赞同后将该部分设计任务委托另一设计单位完成，关于该事件的说法，正确的是。
A、设计人应与另一设计单位签订设计分包合同
B、设计人应负责协调另一设计单位的设计进度
C、设计人应负责另一设计单位的设计水平审察
D、设计人不对变更部分的设计水平负责
29、在设计文件中需要使用新技术、新工艺施工的工程项目，为了合理分担风险，施工合同中约定的计价方法应为。
A、固定价格
B、可调价格
C、综合单位
D、本钱加酬金
30、某施工合同过程中，发包人采购的工程设施因为制造缘由达不到试车验收需要，需要拆除重新购置，关于该事件的处置办法，正确的是。
A、承包人负责拆除，供货商承担成本
B、承办人负责拆除，发包人承担成本
C、供货商负责拆除，发包人承担成本
D、供货商负责拆除，并承担成本
31、某工程项目，承包人于2025年5月1日提交了工程竣工报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日参加验收的有关各方面在验收记录上签字，承包人的竣工日期应确定为。
A、5月1日
B、5月15日
C、5月25日
D、5月28日
32、工程师审察承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出某单项工程的施工策略中存在的缺点，承包人按计划进行该部分工程的施工，工程师因施工策略中存在重大安全隐患，发出中止施工的指示，承包人因中止施工遭到损失提出索赔，觉得工程师应承担连带责任，该事件索赔的处置方法应为。
A、承包人承担工期和成本的损失
B、延长合同工期，成本不予补偿
C、工期不予顺延，给予相应的成本补偿
D、延长合同工期并给予相应的成本补偿
33、发包人采购的材料需进行用前抽查试验，关于该试验相应合同义务的说法，正确的是。
A、承包人负责试验并承担相应成本
B、发包人负责试验并承担相应成本
C、承包人负责试验，发包人承担相应成本
D、发包人负责试验，发包人承担相应成本
34、在施工适用履行过程中，承包人完成隐蔽工程施工自检后，未经工程师认同即进行了工程隐蔽，工程师指示承包人将隐蔽工程剥露后进行了检查和试验，结果表明工程水平符合合同约定的水平标准，该事件的合同责任应为。
A、承包人应获得工期顺延和成本补偿
B、工程不予顺延，成本也不予补偿
C、工程不予顺延，成本应适合补偿
D、工期应予顺延，成本不予补偿
35、在施工合同履行过程中，工程师因承包人的施工办法危及作业职员的安全，发布了中止施工指示，承包人调整施工办法后向工程师递交了请求复工的公告，但工程师在合同约定的时间内未作出任何回话，承包人应。
A、向工程师第三发出请求复工公告
B、向发包人发出请求复工公告
C、继续等待工程师的复工指示
D、自行复工继续后续工程的施工
36、施工合同履行过程中，承包人按工程师的指示完成了变更工作，但未在合同约定的时间内提出追加合同价款的报告，关于承包人完成该项目变更事情发生成本的说法，正确的是。
A、视为无需补偿
B、工程师应主动确定变更价款予以补偿
C、工程师应与承包人协商补偿的变更价款
D、工程师应与发包人协商后确定应予补偿的价款
37、施工合同中可约定保修为5年的工程部位是。
A、地基基础
B、防水工程
C、给水管道
D、排水管道
38、施工合同履行过程中，工程师公告承包人进行工程量计量，但承包人未在约定时间派人参加，工程师应。
A、单独进行工程量计量，计量结果有效
B、第三向承包人发出公告，推迟计量时间
C、单独进行工程量计量，再请承包人确认计量结果
D、与发包人代表进行计量，计算结果有效
39、施工合同履行过程中，某工程部位的施工拥有隐蔽条件，经工程师中间验收后继续施工，工程师又发出重新剥露该部位检查的公告，承包人实行了指示，重新检查结果表明，施工水平存在缺点，承包人修复后第三隐蔽，工程师对该事件的处置方法应为。
A、补偿成本，不顺延合同工期
B、顺延合同工期，不补偿成本
C、成本和工期损失均给予补偿
D、成本和工期损失均不补偿
40、材料采购合同履行过程中，检验到货水平的办法是。
A、衡量法
B、理论换算法
C、查点法
D、经验辨别法41、依据FIDIC《施工合同条件》，关于合同工期的说法，正确的是。
A、合同协议书内注明的施工期限
B、招标文件中需要的施工期限，加上施工过程中工程师批准顺延的时间之和
C、中标公告书内学名同意的投标工期，加上施工过程中工程师批准顺延的时间之和
D、合同协议书内注明的施工期限，加上施工过程中工程师因变更批准的顺延时间之和
42、某工程项目是根据FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，缺点公告期为1年，A单位工程为分部移交工程，A单位竣工移交后的运行期间，因施工水平问题出现重大缺点，承包人修复后工程师需要延长该部分缺点公告期3个月，A单位工程缺点公告期的终止时间应为。
A、A单位工程竣工日后1年
B、A单位工程竣工日后1年3个月
C、全部工程竣工日后1年、
D、全部工程竣工日后1年3个月
43、FIDIC《施工合同条件》中的指定分包商是业主选择的施工单位，关于指定分包商施工中协调管理的说法，正确的是。
A指定分包商的施工自行管理，无需协调
B、应由工程师负责指定分包商施工的协调管理
C应由承包商负责指定分包商施工的协调管理
D、应企业主负责指定分包商施工的协调管理
44、依据FIDIC《施工合同条件》中对变更的规定，工程师发布的下列变更指示中，错误的是。
A、改变设计图纸中某建筑物的地方和尺寸
B、将承包范围的部分施工任务交予其他承包商完成
C、增加与工程有关的必要附加工作
D、推迟承包商施工计划中部分工程的施工时间
45、某工程是使用FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，物价浮动对合同价格的影响使用公式法调价，施工中因承包商是什么原因竣工延误1个月，合同应竣工月计算的调价系数Pn=1、05，实质竣工月计算的调价系数为Pn=1、07，施工最后一个月支付工程进度款时，应使用的调价系数为。
A、1、0
B、1、05
C、1、06
D、1、07
46、由业主订购的部分设施延误到货，安装工程分包商被迫停工，安装工程分包商遭到损失的索赔报告应。
A、提交给业主
B、提交给工程师
C、提交给承包商
D、分别提交给业主和承包商
47、依据FIDIC《施工合同条件》，承包商运抵现场的施工设施，在本工程施工闲置期间其他工程需要用该设施时，正确的做法为。
A、承包人可自行调运到其他工地
B、为了保证后续工程的施工，不能调出工地
C、经过工程师书面赞同后，可以调运到其他工地
D、经过业主书面赞同后，可以调运到其他工地
48、依据FIDIC《施工合同条件》，颁发工程接收证书后扣留在业主方的保留金应。
A、全额扣留在业主方，颁发履约证书后再全部返还
B、返还总额的40%
C返还总额的50%
D、全部返还
49、承包人在投标文件中已说明的施工分包工作内容，在分包工程施工前的正确做法是。
A、应获得业主批准
B、应获得工程师的批准
C、应获得水平监督机构的许可
D、不许办理任何批准，认同手续
50、下列承包人的施工索赔，按索赔目的分类的是。
A工期索赔
B工程变更索赔
C合同中默示的索赔
D意料之外风险索赔
2、多项选择题。
51、关于代理的说法，正确的是。
A、项目经理是施工企业的代理人
B、项目总监理工程师是监理单位的代理人
C、项目总监理工程师是建设单位的代理人
D假如授权范围不清楚，应由代理人向第三人承担民事责任
E、假如授权范围不清楚，应由被代理人与代理人承担连带责任
52、施工企业从银行借款时，可以作为抵押物的有。
A、施工企业所有些汽车
B、施工企业所有些支票
C、施工企业有处分权的国有土地用权
D施工企业自有些建筑施工机具
E、施工企业所有些房地产
53、出具投标保函的银行，应当承担支付保证金责任的有。
A、投标人提交的投标文件被确认无效
B、投标人在开标前撤回投标文件
C、投标人有效期内撤销投标文件
D、中标后，投标人拒绝订立合同
E、中标后，投标人拒绝订立与投标文件不同的合同
54、建筑工程所有险加保了第三者责任险，下列事件中保险公司应承担赔偿责任的有。
A、工地内第三者对工程导致的损害
B、与工程直接有关的意料之外事故引起工地内第三者伤亡
C、与工程直接有关的意料之外事故引起工地邻近地区的第三者身伤亡
D、工地外第三者对工程导致的损害
E、承包商基础土方开挖破坏了图纸上未标明的市政供水管道导致的损害
55、建设工程监理合同是。
A、建设工程合同
B、委托合同
C、居间合同
D、技术合同
E、双务合同
56、根据《合同法》，下列合同中，是可撤销合同的有。
A、订立损害社会公共利益的合同
B、需要招标的项目未招标订立的合同
C、订立时失公平的合同
D、因重大误解而订立的合同
E、乘人之危使他们在违背真实意思状况下订立的合同
57、关于格式条约的说法，正确的有。
A、格式条约是当事人为了重复用而预先拟定的
B、格式条约中不允许出现免除提供方责任的条约
C、格式条约提供方应以合理方法提请他们注意限制责任的条约
D、格式条约提供方应按他们需要对限制责任的条约予以说明
E、格式条约提供方无权对限制区责任的条约进行说明
58、关于缔约失时责任的说法，正确的有。
A、缔约过失责任是违约责任的一种
B、缔约一方有损失是承担缔约过失责任的首要条件
C、缔约当事人没过错也会承担缔约过失责任
D、故意隐瞒与订立合同有关的要紧事实应承担缔约过失责任
E、违反缔约中的保密义务不承担缔约过失责任
59、关于合同生效的说法，正确的有。
A、口头合同自受要约人承担时生效
B、书面适用自当事人双方签字时生效
C、书面合同自当事人双方盖章时生效
D书面合同不可以通过合同的履行生效
E、办理批准手续不会对合同生效产生影响
60、合同生效后，当事人对合同的某些内容没约定，不可以达成补充协议，也不可以根据合同有关条约或者买卖习惯确定，关于处置该事件应履行原则的说法，正确的有。
A、水平需要不明的，按国家标准、行业准则履行
B、价款不明的，按订立合同时履行的市场价格履行
C、报酬不明的，按订立合同时履行的市场价格履行
D、政府定价的，应实行政府定价
E履行地址不清楚的，出货不动产的，在不动产所在地履行
61、关于违约赔偿损失的说法，正确的有。
A、当事人可以在违约金以外约定赔偿金额
B、损失赔偿额应等于违约导致的损失
C、损失赔偿额不包含合同履行后可以获得的利益
D损失赔偿额不能超越违约一方订立合同时预见的违约可能导致的损失
E损失赔偿额不包含未违约一方为预防损失扩大而支出的成本
62、关于仲裁庭组成的说法，正确的有。
A、可以由3名仲裁员组成仲裁庭
B、可以有1名仲裁员组成仲裁庭
C、可以只能由当事人选定
D、首席仲裁员只能由双方当事人一同选定
E首席仲裁员只能由仲裁委员会主任指定
63、根据《招标投标法》，关于招标方法的说法，正确的有。
A、公开招标的投标人不受地域和行业限制
B、议标时招标方法的一种
C、角逐性谈判是招标方法的一种
D、邀请招标不可以限制投标人的数目
E、公开招标意味着招标时间长，成本高
64、关于打造招标特征的说法，正确的有。
A、招标宗旨是对监理单位能力的选择
B、承担赔偿责任能力是要紧的考虑原因
C、价格在选择中居于次要地位
D、邀请投标人较多
E、监理的营业额在评标时不予考虑
65、关于监理合同赔偿责任的说法，正确的有。
A、只须监理的建设项目水平达不到需要，监理人即应向委托人赔偿损失
B、因监理人的过错给施工单位导致损失的，施工单位有权向监理人需要赔偿
C、因非监理人缘由且监理人无过错，发生工程水平事故导致的损失，监理人不承担赔偿责任
D、委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此产生的成本
E、监理人向委托人的索赔不成立时，应赔偿委托人由此产生的成本
66、依据《建设工程设计合同》，设计人应履行的义务有。
A、组织设计成就鉴别
B、参加隐蔽工程验收
C、对外商提供的设施设计图纸进行审察
D、向有关主管部门办理竣工图纸的审察备案
E、组织并主持有关方面参加的设计交底会
67、依据《建设工程设计合同》，设计人完成的初步设计文件的深度应满足。
A、编制招标文件
B、控制工程概率
C、编制施工图设计
D、订购主设施
E、制作非标准部件
68、工程项目施工过程中，水平监督机构的职责有。
A、检查工程项目报建审批手续是不是齐全
B、检查项目监理机构专业职员的配备及责任制落实状况
C、检查实质进度是不是滞后于计划进度
D、抽查主体结构工程的施工水平
E、依据法规对违法分包行为进行处罚
69、下列义务中，是施工合同发包人的有。
A、按合同约定时间移交主要公路至施工现场的通道
B、按合同约定的时间移交施工现场内的交通道路
C、以书面形式提供水准点与坐标控制点的数据资料
D、提供非夜间施工用的照明设施
E、办理因施工需中断的公共交通道路的申请批准手续
70、下列文件中，是施工合同组成部分的有。
A、合同协议书
B、中标意向书
C、投标文件中的施工组织设计
D、工程量清单
E、规范及有关技术文件
71、关于支付工程预付款的说法，正确的有。
A、发包人应在发出开工公告前支付工程预付款
B、发包人应在发出开工公告后支付工程预付款
C、承包人提交预付款保函后，发包人才支付工程预付款
D、在整个施工阶段预付款保函金额应保持不变
E、发包人不按时支付工程预付款，承包人有中止施工的权利
72、按施工合同内不可能抗力条约的规定，下列事件中是不可抗力的有。
A、龙卷风致使吊车倒塌
B、地震致使已施工主体建筑物的开裂
C、承包人管理不善致使的仓库爆炸
D、承包人拖欠雇职员资致使的*
E、非发包人和承包人责任发生的失火
73、承包人请求竣工验收时，应满足的条件有。
A、完成了合同约定的各项工程任务
B、水平监督机构确认了工程水平
C、有完整的技术档案和管理资料
D、圆满地通过了试车检验
E、有完整的现场同期记录
74、施工合同履行过程中，当发包人需要首要条件竣工时，与承包人签订首要条件竣工协议所包括的内容有。
A、提前竣工时间
B、发包人为赶工提供的便利条件
C、承包人的赶工手段
D、提前竣工所需追加的合同价款
E、承包人不可以办约定的时间竣工时，拖期违约赔偿金的计算办法
75、某订购50吨水泥的材料采购合同，供货方在约定的交货时间前30天通过铁路运输将55吨水泥发运到工程所在地车站，采购方将全部货物运到施工现场后露天存放，恰逢连续降雨使3吨水泥被浸泡，关于水泥交货后义务和责任的说法，正确的有。
A、接货后采购方应准时支付50吨水泥的货款
B、接货后采购方应准时支付55吨水泥的货款
C、采购方仍按合同约定的到货时间支付50吨水泥的货款
D、采购方可向供货方索要55吨水泥的保管费
E、供货方应承担3吨水泥的损失
76、依据FIDIC《施工合同条件》，业主可以凭保函索赔的有。
A、承包商的施工水平低劣，需拆除重做致使的成本
B、履约保函到期但工程尚未竣工，承包商不办理保函延期手续
C、缺点公告期内承包商接到业主补缺公告后，42天未派人修补
D、承包人的施工期限超越了合同工期
E、业主因承包人的紧急违约行为解除合同
77、依据FIDIC《施工合同条件》，解决合同争议的方法有。
A、提交工程师确定
B、提交争端裁决委员会决定
C、业主与承包商协商
D、仲裁
E、诉讼
78、根据FIDIC《施工合同条件》对风险责任的划分，应由业主承担的风险有。
A、社会*对施工的干扰
B、不是承包商缘由导致的爆炸
C、承包商雇员因实行合同引起*对施工的干扰
D、业主提供施工图纸因设计不当导致的损失
E、不可抗力导致的工程损失
79、依据FIDIC《施工合同条件》，承包商提交工程师审察的施工进度计划应包含的内容有。
A、施工作业的时间安排
B、各施工阶段筹备使用的施工策略
C、各阶段筹备投入的职员和设施数目、
D、分包商施工各阶段的安排和计划
E、指定分包商施工各阶段的安排计划
80、依据FIDIC《施工合同条件》，工程师只批准工期顺延而不给经济补偿的有。
A延误发放图纸
B、延误移交施工目前
C、施工中遇见异常恶劣的气候条件影响
D、实行政府部门发布的某时间中止施工的指示
E、因为传染病的影响而暂时停止的施工
参考答案：
单选题：
1-5 DBABB 6-10 BABDA 11-15 DDBDA 16-20 BDCCC 21-25 BCBBC
26-30 CDDDB 31-35 AACBD 36-40 ABADD 41-45 DBCBB 46-50 CCCAA
多选题：
51.ABE 52.ACDE 53.CD 54.BC 55.BE 56.CDE 57.ABCD 58.BD 59.ABC
60.ABE 61.BD 62.AB 63.AE 64.AC 65.CD 66.BCE 67.ACD 68.ABD
69.ABCE 70.ABDE 71.AE 72.ABE 73.AC 74.ABCD 75.CD 76.BCE
77.ABCD 78.ABE 79.BCDE 80.CDE