1、单选题
1.在工程施工中，施工控制网是的依据。
A. 工程设计
B. 设施安装
C. 环境监测
D. 变形观测
D. 井口支撑梁
2.下列关于混凝土凝结时间的说法正确的是。
A. 终凝为水泥加水拌何时至标准稠度净浆开始失去可塑性所历程的时间
B. 初凝为浆体完全失去可塑性并开始产生强度所历程的时间
C. 水泥初凝时间不适合过短
D. 当施工完毕则需要尽快硬化并具备强度，故终凝时间不适合太短
3.为使混凝土不发生离析现象，当浇筑高度超越时，应使用串筒、溜管或振动溜管使混凝土下落。
A. 3m
B. 4m
C. 5m
D. 6m
4.适用于地下水位以上，深度5~15m湿陷性黄土或人工填土的地基是。
A. 灰土桩
B. 水泥粉煤灰碎石桩
C. 深层搅拌法施工
D. 碎石桩
5.煤矿井下爆破作业所使用的起爆办法是。
A. 电雷管起爆法
B. 火雷管起爆法
C. 直接起爆法
D. 间接起爆法
6.硐室爆破主要的应用于。
A. 小型露天矿生产爆破
B. 露天基建矿山剥离爆破
C. 因生产需要急切需要加速剥离，尽快处置局部地段时
D. 露天矿采矿生产爆破
7.当降水深度大于15m，为了满足降水需要，宜使用降水办法。
A. 轻型井点
B. 喷射井点
C. 管井井点
D. 深井井点
8.具备支护和挡土双重功能的基坑支护形式是。
A. 横撑式支撑
B. 重力式支护结构
C. 板式支护结构
D. 喷锚支护
9.不可用作地下连续墙墙体材料的是。
A. 钢筋混凝土
B. 素混凝土
C. 黏土
D. 砂土
10.关于人工挖孔灌注桩的特征，描述错误的是。
A. 单桩承载力高，结构受力明确，沉降量大
B. 可直接检查桩直径、垂直度、持力层状况，桩的水平靠谱
C. 施工机具设施简单，工艺操作简单，占场地小
D. 施工无振动、无噪声、无环境污染，对周围建筑无影响
11.立井井筒基岩永久支护有多种，现在应用最多的是。
A. 料石井壁
B. 混凝土井壁
C. 钢筋混凝土井壁
D. 锚喷支护井壁
12.立井井筒掘砌单行作业中，确定井筒掘进段高的原因是。
A. 井筒穿过岩层的性质、涌水量大小、施工速度需要
B. 井筒深度、井壁结构、施工技术
C. 井筒大小、支护结构、施工需要
B. 井筒地质条件、井筒直径、施工水平
13.井巷工程爆破时，如遇有瓦斯，起爆总延时不应大于。
A. 100ms
B. 130ms
C. 150ms
D. 180ms
14.巷道临时支护主如果保证掘进工作面的安全，但巷道施工临时支护一般不使用。
A. 喷射混凝土支护
B. 锚喷支护
C. 支架支护
D. 砌碹支护
15.对工程水平事故进行处置时，第一要进行。
A. 事故缘由剖析
B. 事故调查
C. 采取防护手段
D. 上报
16.单位工程正式验收时，应由来组织各有关单位负责人进行单位工程验收。
A. 建设单位负责人
B. 监理工程师
C. 项目经理
D. 造价工程师
17.矿山采掘工作面的进风流中，氧气浓度高于，二氧化碳浓度低于。
A. 30%，2.0%
B. 25%，1.0%
C. 20%，0.5%
D. 15%，0.2%
18.单位工程水平由负责组织有关单位检验评定。
A. 建设单位
B. 施工单位
C. 监理单位
D. 分包单位
19.某施工单位承担了一工业厂房的钢筋混凝土结构工程，厂房为框架结构，在进行屋面混凝土浇筑时，发生下列事件：因为使用拼装钢模板，刚度略显不足，屋面下垂，误差偏离了原设计规定尺寸15mm;因为钢筋规格缺货，施工单位将设计的螺纹钢换成了等直径的普通圆钢钢筋;施工单位和监理单位检查都发现混凝土不符合强度需要。该钢筋混凝土工程存在的紧急水平问题有处。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
20.下列是矿业工程单位工程水平评定资料的是。
A. 开工报告
B. 分部工程水平评定大全表
C. 工程测量纪录
D. 构件合格证
2、多选题
1.下列关于矿井联系测量的说法中，正确的是。
A. 将矿区地面平面坐标系统和高程系统传递到井下的测量称为联系测量
B. 将地面平面坐标系统传递到井下的测量简称定向
C. 将地面高程系统传递到井下的测量简称导入高程
D. 矿井联系测量的目的就是使地面和井下测量控制网使用同一坐标系统
E. 通过斜井导入高程，可以用一般井下几何水准测量来完成
2.矿用特种钢材主如果。
A. 钢轨
B. 矿用工字钢
C. 螺纹钢
D. 槽钢
E. U型钢
3.影响围岩稳定性的原因不少，但起决定性的原因是岩体本身的特质，其主要包含。
A. 岩体体积
B. 岩石强度
C. 岩体完整性
D. 岩体风化程度
E. 岩体结构特点
4.为提升工作效率，铲运机工作时可使用的施工办法有。
A. 下坡铲土
B. 上坡铲土
C. 并列铲土
D. 侧向铲土
E. 推土机助铲
5.灌注桩施工中常见的施工办法有。
A. 人工挖孔成桩
B. 套管成桩
C. 钻孔成桩
D. 静力压桩
E. 振动沉桩
6.下列有关轻型设施机械化作业线配套策略的正确表述是。
A. 该作业线由6臂伞钻和中心回转抓岩机组成
B. 这种策略应用最广，并且获得了好的经济技术效益
C. 该作业线可以满足千米以上井筒迅速施工的需要
D. 该策略机械化程度高，设施轻巧、灵活便捷
E. 它主要适应于井筒直径5～6.5m，井筒深度500m～800m的井筒施工
7.井筒穿过含水岩层或破碎带，使用地面或工作面预注浆时的主要安全需要有。
A. 注浆深度应大于注浆的含水层全部厚度，并深入进透水岩层或硬岩层5～10m
B. 井底的设计地方在注浆的含水岩层内时，注浆深度应大于井深10m
C. 井筒工作面预注浆前，在注浆含水岩层上方，需要设置注浆岩帽或混凝土止浆垫
D. 岩帽或止浆垫的结构形式和厚度应依据注浆重压、岩石性质和工作条件确定
E. 注浆浆液的浓度一般需要使用浓浆
8.井巷工程的临时支护一般可使用的方法是。
A. 锚喷支护
B. 金属锚杆支护
C. 金属棚子或木棚子支护
D. 前探支架支护
E. 现浇混凝土支护
9.对有毒固体废物的堆放，需要采取预防风险的手段，并设置有害废物的标志。
A. 防水
B. 防渗
C. 防流失
D. 防偷窃
E. 防热辐射
10.井筒穿过煤层发生事故，应当尽快做好的工作是。
A. 立即组织抢险，防治施工扩大
B. 对有关责任人进行处罚
C. 尽快消除现场危险，查明事故缘由，提出防范手段
D. 尽快恢复生产
E. 上报劳动行政管理部门和矿山企业主管部门
3、案例题
1.背景
某施工单位承包了一矿井的运输石门施工任务，该石门所穿过的岩层主要为泥岩和煤层，岩层遇水后易膨胀，稳定性较差，岩层倾角为20°。石门设计使用锚喷网支护，临时支护为打锚杆，必要时喷混凝土，支护紧跟工作面。
该施工队为加快进度，在未经建设单位赞同的状况下，将工作面锚杆临时支护改为矿用工字钢支架支撑，锚喷永久支护在工作面后方20m处一次完成。施工中，该施工队在工作面无涌水时，进度正常;在部分围岩稳定地段，施工单位掘进队队长在放炮通风后直接安排凿岩工进行打眼，以节省循环时间，加快施工进度;在通过一个小断层时，因为有水的影响，工作面发生了冒顶事故，所架设的12m临时支护全部倾倒，导致2人重伤、5人轻伤，部分设施损毁，影响工期20天，直接经济损失80万元。
2.问题
该施工单位在施工中什么做法存在安全隐患?
该石门巷道的施工应采取什么安全手段?
依据工程所出现的事故，施工单位能否向建设单位进行索赔?为何?
1.背景
某建设工程公司承担了一矿井的施工工作。该矿井使用立井发展方法，中央边界式通风，井田中央布置了2个井筒，主井井筒净直径5.5m，井深650m;副井井筒直径7.0m，井深625m;风井坐落于井田东北部边界，净直径5.0m，井深515m。
施工单位在矿井开工前，组织编制了该矿井的施工组织设计，确定了矿井的施工策略，明确了施工筹备工作的具体内容，并进行了认真筹备。考虑到井筒表土较薄，又没流沙，使用普通法进行施工;基岩部分使用钻眼爆破法施工;主、副井到底后进行短路贯通，然后副井永久装备，主井进行临时改绞，负责井底车场及大巷的施工;在与风井贯通后进行采区巷道的施工。
但在矿井的建设过程中，主井在表土段施工发生了突水问题，使工程拖延了4个月。副井先到底，矿井整个施工组织被打乱。
2.问题
依据本矿井的基本条件，矿井应使用哪种施工策略?
本矿井的施工组织设计应由什么单位负责编制?
井筒的施工组织设计编制内容包含什么?
在主井发生淹井事故后，怎么样准时调整施工进度计划安排?
1.背景
某建筑施工企业承建一不锈钢酸洗车间，在工程进行当中甲方增加了一些工作内容并提出新增工程变更，工程完工后，工期比合同约定拖后20天，由此甲方拒付该工程的20万工期奖。
2.问题
甲方拒付20万工期奖合理否?为何?
工程变更可以由什么单位提出?
简述变更价款的审定原则。
1.背景
某施工单位承担一井底车场的施工任务，计划工期12个月，从主、副井贯通后开始计算工期。实质施工中，主井因为涌水大出现淹井，致使主井工期延误4个月。依据业主的建议，井底车场施工从副井到底完成改绞后开始计算工期，原定工期不变。施工中，因为通风能力不足，施工单位比原计划少安排3个工作面，直到主井到底形成通风回路才进行全方位施工，这个时候已延误工期3个月，因通风系统困难多支出50万元。为了按预定的工期完成任务，施工单位增开了临时巷道，增加工作面展开剩余工程的施工。为了增开临时巷道，施工单位安排一掘进队用时25天，支出了100万元。最后按预定工期完成了施工任务。
2.问题
针对业主的建议，施工单位应怎么样应付?
施工单位出现工期延误是什么原因什么?责任应当由哪个承担?
施工单位应就什么内容向业主进行索赔?为何?
1、单选题
1.D;2.C;3.A;4.A;5.A;
6.C;7.D;8.B;9.D;10.A;
11.B;12.A;13.B;14.D;15.B;
16.A;17.C;18.A;19.C;20.B
2、多选题
1.A、B、C、D;2.B、E;3.B、C、D、E;4.A、C、E;5.A、B 、C;
6.A、B、D、E;7.A、B、C、D;8.A、B、C、D;9.A、B、C;10.A、C、D
3、案例题
因为该石门所穿过的岩层条件较差，围岩不稳定，作为施工单位，对支护方法的修改应征得业主的赞同。施工中，放炮通风后不进行安全测试，没进行“敲帮问顶”，直接进行钻眼作业，存在紧急的安全隐患;在通过断层时，因为有水的影响，围岩非常不稳定，应当拟定相应的安全手段，预防冒顶事故。
放炮后第一应进行“敲帮问顶”;检查危石，同时推行临时支护;当围岩稳定性较差时，应使用超前支护和加大支护，保证工作面的临时支护强度;假如工作面涌水会对围岩稳定性产生影响，可采取相应的手段，如注浆封水、超前导水或引水等办法;对已架设的支架要进行稳定性处置，预防倾覆。
施工单位不可以进行索赔。由于因为巷道围岩稳定性较差，施工前已经明确，遇见断层并不是不可预见，主要还是施工单位对安全看重不够而发生的冒顶事故，施工单位修改支护参数，且未经建设单位赞同，因此，该责任应当由施工单位承担，所以，施工单位不可以向任何单位进行索赔。
依据本矿井的基本条件，因为矿井设有边界风井，拥有对头掘进的条件，因此应同时从井田中央和边界进行矿井的施工，以缩短矿井重点线路工程项目的施工时间。如此，矿井应使用对头掘进的施工策略。
对于已经确定了施工单位后的单项工程，应该由已确定的施工单位或由总承包单位编制详尽的施工组织设计，并作为指导施工的依据。本矿井因为施工单位承建整个矿井的建设工作，因此，矿井的施工组织设计应由施工单位负责编制。
井筒为单位工程，其施工组织设计编制的内容包含：工程概况，地质地形条件，井筒的施工策略与施工办法，施工水平及安全技术手段，施工筹备工作计划，施工进度计划与经济技术标准需要与附图与附表等。
因为主井发生了淹井事故，不可以保证按预定的时间到底与副井贯通。副井可以按计划进度到底，这个时候只能考虑风井与副井进行贯通，在贯通前，为保证施工进度，需要对副井进行临时改绞，以保证井底车场巷道与硐室的施工对提高的需要。一旦主井到底，飞速与副井贯通;考虑到主井耽误的工期较短，这个时候仍可进行主井临时改绞，副井进行永久装备。总体安排状况是副井需要增加一次临时改绞，如此可限度的降低因为主井进度拖延对矿井建设总工期的影响。
在剖析这件事情前应看工程变更时是不是对工期进行变更，若竣工日期在变更中有顺延，乙方在顺延工期内完成，则甲方这种做法是不适当的，若工程变更中没对工期的顺延进行明确规定，则就由甲乙双方协商处置争议或提交仲裁起诉。
工程变更可以由建设单位、发包方、监理工程师提出。
合同中有适用于变更工程的价格，按合同已有价格计算合同款;合同中具备像变更状况的价格，可以类似价格为基础，确定变更价格，变更合同款;合同中没类似适用价格，由承包方提出适合变更价格，由监理工程师批准后实行，这一批准的价格应与承包方达成一致。
针对业主的建议，施工单位应针对工程的实质条件提源于己的见解，考虑到只有一个井筒到底，施工条件差，通风、排水等辅助工作都不可能完全到位，这类都大概影响施工进度，因此应指出业主仍按原计划工期完成没办法达成，如要保证原计划工期，应增加赶工成本，如业主不认可，应进行协商解决。
施工单位出现工期延误的重要原因是业主没提供有关的施工条件，因为主井与副井没贯通，没办法形成通风回路，井下通风能力不足，不可以布置太多的工作面，该责任应当由业主承担。
施工单位可就主井到底前延误的3个月工期和因通风系统困难多支出50万元，由于致使该问题是什么原因不在施工单位，施工单位不可以为此负责。
为增开临时巷道支出的100万元可以向业主提出索赔。由于这是正常的赶工手段费。
为增开临时巷道，而安排一掘进队用时25天，不可索赔工期。由于该掘进工作不在重点线路上，不影响其他重点线路上的掘进工作。
